חפש עורך דין לפי תחום משפטי
| |

פסק-דין בתיק ת"א 30141-08

: | גרסת הדפסה
ת"א
בית משפט השלום תל אביב - יפו
30141-08
3.4.2011
בפני :
נועה גרוסמן סגנית נשיאה

- נגד -
:
אלי פסטרנק
עו"ד פרץ 		:
מנרב הנדסה ובנין בע"מ
עו"ד יעקב אביעד
פסק-דין

   כללי:

לפני תביעה ותביעה שכנגד.

התביעה הראשונית הוגשה ביום 29.5.08 וסכומה עומד על 171,820 ש"ח.

התביעה שכנגד הוגשה ביום 10.9.08 בד בבד עם הגשת כתב ההגנה וסכומה 310,395 ש"ח.

להלן ולשם הנוחיות ייקראו הצדדים בהתאמה בשם: " תובע " ו-" נתבעת ".

 רקע התביעה נסב על פרויקט בניה למגורים בכפר-סבא.

התובע שימש קבלן משנה עבור הנתבעת, בפעילותו בפרויקט בתחום החשמל.

הפרויקט הכיל שני מגדלי מגורים ו-20 יחידות דיור צמודות קרקע.

ביום 14.6.07 נחתם בין הצדדים הסכם לפיו, התובע יבצע את עבודות החשמל בבניין 3

בפרויקט (להלן: "ההסכם" ) . ההסכם צורף כנספח א' לכתב התביעה הראשוני.

תמורת העבודה התחייבה הנתבעת לשלם לתובע סך של 405,800 ש"ח.

מועד תחילת העבודות הוגדר כמיידי ומועד הסיום הוגדר כיום 30.4.08.

התובע טוען בכתב התביעה, כי למן הרגע הראשון חלו עיכובים אשר נבעו מחוסר עמידה

בלוח זמנים של הנתבעת.

הוא מסביר, כי כקבלן חשמל, לא יכול היה להתחיל בביצוע עבודות מסוימות בלי שהושלמו עבודות קודמות, למשל של קבלן שלד. כמו כן, לא יכול היה להתחיל בביצוע של עבודות חשמל בלי לקבל תוכניות מעודכנות ומאושרות, דבר שלטענתו לא נעשה.

עוד טוען התובע, כי הנתבעת לא שילמה את שכרו בהתאם לקצב התקדמות העבודה.

הצדדים התכתבו ביניהם במהלך ביצוע העבודות, גם בענייני כספים וגם בענייני לוחות זמנים. נספחים ז'-י"א לכתב התביעה.

בסופו של דבר ביום 24.2.08 הודיעה הנתבעת לתובע, על ביטול ההסכם עימו, בטענה של אי עמידה בלוחות הזמנים.

לטענת התובע, מדובר בהתנכלות שהתנכל אליו מנהל הפרויקט החדש ללא צידוק.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות:
לרכישה הזדהה
בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.

 


כתבות קשורות

    חזרה לתוצאות חיפוש >>